שותפות אתגל תחנות כוח, מקבוצת שיכון ובינוי אנרגיה, תובעת 20 מיליון שקל מחברת גז טבעי דרום, המחלקת גז טבעי בנגב ובשפלה הדרומית. התביעה הוגשה (14.4.24) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
בתביעה נאמר כי גז טבעי דרום התחייבה להקים צנרת ומתקנים שיתחברו לתחנת הכוח של התובעת ליד נמל אשדוד ולהשלים את העבודות עד מאי 2022. ביוני אשתקד הודיעה הנתבעת על קבלת אישור זמני להזרמת גז טבעי לתחנת הכוח, ובכך - טוענת התובעת - היא יצרה מצג ברור לפיו התחנה תופעל בהתאם ללוח הזמנים המתוכנן.
אולם, בנובמבר אשתקד התברר, כי רשות הגז הטבעי אינה מאפשרת את הזרמת הגז בספיקה הנדרשת להפעלת תחנת הכוח. בפברואר השנה הודיעה הרשות, כי היא אוסרת את ההזרמה בספיקה הנדרשת לתחנה ולמעשה "הורידה את השאלטר" עליה.
לדברי אתגל, הזרמת הגז לתחנה חייבה לשדרג מתקנים הנמצאים באחריות חברת נתיבי הגז הטבעי, ולשם כך היה על גז טבעי דרום להקים קו גיבוי לרשת החלוקה כבר ב-2022 - אך לא עשתה זאת. כך לא יכלה אתגל להתקדם בהרצת תחנת הכוח לצורך חיבורה לרשת החשמל, ורק לאחר חודשים ארוכים נמצאה דרך חילופית אפשרית. העיכוב גרם לה נזקים כבדים בדמת הפסקת העבודות של קבלני ההקמה של תחנת הכוח ודחייה בת שלושה חודשים לפחות בהפעלת התחנה. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד ישראל ציגנלאוב, צבי שוורץ ומיטל אליהו, וטרם הוגש כתב הגנה.