חברת חמו אהרון, העוסקת בעבודות תשתית בתחום האנרגיה, תובעת 36.3 מיליון שקל מחברת החשמל ומחברת Commonwealth Dymanics האמריקנית (CDI) העוסקת בהקמת ארובות.

בתביעה, שהוגשה (10.12.19) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר כי CDI זכתה במכרז של חברת החשמל לבחירת הקבלן הראשי בהקמת מתקן לסינון גזי פליטה בארובה הרביעית בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, בגובה של 250 מטר ובקוטר של 30 מטרים. התובעת נבחרה בידי חברת החשמל להרכיב את הציוד האלקטרו-מכני לסינון גזי פליטה בתוך הארובה ובסביבת הקרובה, וכן לאספקת מערכות שירות בארובה וסביבתה - כקבלן משנה של CDI.

לטענת התובעת, חברת החשמל ו-CDI לא אפשרו לה לבצע את עבודות המכרז במסגרת לוח הזמנים המקורי שקבעו. הן שינו שוב ושוב את לוח הזמנים ביצוע העבודות את סדרן, על כל ההוצאות והעלויות הכרוכות בכך, וכן התעכבו באספקת ציוד ובביצוע עבודות מקדימות שהיה עליהן להשלים על-מנת לאפשר לתובעת את ביצוע העבודות. הללו החלו באיחור של קרוב לחצי שנה, ולאחר מכן סבלו מעיכובים משמעותיים: הן נמשכו ארבע שנים במקום חצי שנה בלבד כמתוכנן. התובעת טוענת, כי סכום התביעה משקף את הנזקים שנגרמו לה בשל עיכובים אלו. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד אלמוג דורון ורוית פרינץ, וטרם הוגשו כתבי הגנה.