חברת בנייה תובעת 29 מיליון שקל מעמותת יד שרה

חברת הבנייה אחים משהור בניין ופיתוח תובעת 29 מיליון שקל מאגודת יד שרה, בטענה שלא קיבלה את התמורה המגיעה לה בעד פרויקט נרחב בירושלים. התביעה הוגשה (21.9.23) לבית המשפט המחוזי בירושלים.

התובעת אומרת שהיא אחת מחברות הבנייה הגדולות באזור ירושלים, והיא הייתה הקבלן הראשי מטעם יד שרה בהקמת מבנה נופשון והחלמה, חניון תת-קרקעי ועבודות פיתוח בשכונת רוממה בעיר. ההסכם המקורי בין הצדדים נחתם ביוני 2018, אך בשל שינויי תכנון רבים מצד יד שרה, נחתם הסכם נוסף ביוני 2020 אשר האריך את משך ביצוע הפרויקט והעניק לאחים משהור תוספת של 1.8 מיליון שקל בשל האיחורים עד אז.

לדברי משהור, העיכובים התמשכו ולכן נחתם בדצמבר 2021 הסכם שלישי, שהאריך את הביצוע עד יוני 2022 והעניק לחברה 1.7 מיליון שקל נוספים. לטענת החברה, יד שרה מסרה לה תוכניות חסרות ומפרטים חלקיים, והיא אף התקשרה באיחור רב עם חברת החשמל לביצוע הבדיקות הדרושות לקבלת טופס 4. התוצאה הייתה שהטופס התקבל רק בנובמבר אשתקד, שלושה חודשים לאחר המועד האחרון שנקבע בהסכם השלישי.

משהור טוענת, כי הגישה ליד שרה בינואר השנה את החשבון הסופי בסך 150 מיליון שקל והעמותה לא התייחסה אליו במשך מספר חודשים. לאחר מכן דרשה יד שרה לקזז 4.5 מיליון שקל בגין ליקויים (אותם מכחישה משהור) ועוד 5.1 מיליון שקל בטענה לעיכובים (שלדברי משהור נגרמו שלא באשמתה). לטענת משהור, יד שרה מסרבת לשלם גם את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת ודורשת ממנה לוותר על יתר הכספים המגיעים לה כתנאי להעברת סכומים אלה. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד אבישי חלפון ופאר דוד, וטרם הוגש כתב הגנה.