המטבח סופק באיחור והלקוחה תפוצה

ויקטוריה שימונוב תבעה את חברת אביבי תעשיות מטבחים (ראשל"צ) בע"מ בבית המשפט לתביעות קטנות בראשון-לציון בסכום של 11,666 שקל לאחר שקיבלה מטבח באיחור. לדבריה, המטבח הוזמן ביום: 1.3.09 ונקבע שמועד האספקה יהיה ביום: 19.4.09. "לקראת התאריך האמור התחייבנו אני ובעלי לבצע שינויים במערכת החשמל, האינסטלציה ובמבנה ולאשר לנתבעת, בכתב, ביצוע שינויים".

לטענתה, הנתבעת דחתה את מועד האספקה ליום: 26.4.09 ואחר כך דחתה אותו ליום: 3.5.09 ושוב ודחתה אותו ליום: 6.5.09. התובעת התרעמה שהמטבח לא סופק בשעה: 09:00, כמובטח אלא רק בשעה: 16:00 אחה"צ והורכב עד חצות. התובעת הוסיפה שהפסידה 7 ימי עבודה עקב התנהלותה הקלוקלת של הנתבעת וביקשה פיצוי בשל כך. "נגרמה לי, לבעלי ולשלושת ילדינו הקטנים עוגמת נפש רבה, כשנאלצנו לחיות בבית ללא מטבח, ללא מים זורמים ובהיעדר אפשרות לבשל אוכל ולכבס".

בכתב הגנתה טענה הנתבעת שהמטבח הוזמן ביום: 8.3.09 ולא כפי שטענה התובעת. "לא התחייבנו לספק את המטבח במועד ודאי ומדויק שכן תהליך הייצור מתחיל כשבועיים לפני האספקה ותלוי בקבלת חומרי גלם ומוצרים מקבלני משנה. המטבח הותקן ביום: 6.5.09 וכאות לרצון טוב וכדי להקל על התובעת ולצמצם את ההפרעה, הותקן ביום אחד. הסיבה לאי-אספקתו ביום: 3.5.09 נעוצה בעיכוב בהגעת ציפויי פורמייקה של ספק חוץ. לא ניתן היה להודיע על כך מראש הואיל והדבר היה ביום ראשון". הנתבעת הוסיפה שהתביעה מופרזת וביקשה לדחותה.

השופטת ריקי שמולביץ פסקה בתיק על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט וללא צו להוצאות. לאחר שקראה את כתבי הטענות, עיינה במסמכים ושמעה את הצדדים, חייבה את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,000 שקל בתוך 30 יום מהמצאת פסק הדין שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.