חברת שתית תובעת את משרד הבריאות בכ-65 מיליון שקלים בגין פרויקט פוריה

משרד הבריאות נתבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב בסך של כ-65 מיליון שקלים לחברה הקבלנית שתית מחיפה. לדברי התובעת, היא זכתה במכרז של משרד הבריאות להקמת שלד ומעטפת במרכז השיקום שבמרכז הרפואי פוריה, וכי היא ביצעה את מלאכתה נאמנה והשלימה את עבודותיה לעילא.

זאת לטענתה על-אף קשיים ועיכובים שהוערמו על גבה, וחרף דרישות המזמין לביצוע עבודות על-פי תוכניות שמסר לה משרד הבריאות ואשר כללו פגמים רבים, וחייבו אותה לבצע אין ספור עבודות שאינן חלק מתכולת החוזה, ואף חמור מכך - לפרק ולבצע שוב עבודות בהיקף אדיר של מיליוני שקלים שהושלמו ואושרו זה מכבר, ולבצע אותן מחדש בהתאם לתוכניות חדשות שהוצגו לה לראשונה לאחר שהשלימה את העבודות ואושרה לה התמורה בגינן.

בתביעה נטען כי ניהול הפרויקט, הפיקוח והתכנון לקו בחידלון טוטאלי, שהתבטא בין השאר בכשלים והפרות שהובילו לעיכובים חמורים בעבודות, לשיבושן, אין ספור דרישות לעבודות נוספות, שינויים ועבודות חריגות, בטלות, עבודות בתפוקות נמוכות והתארגנויות מחדש, תוך הסבת הוצאות ונזקים כבדים בהם נשאה התובעת ומימנה מכיסה. בנוסף, כפועל יוצא מהתארכות לוחות הזמנים, נגרמו לה נזקים והוצאות תקורה וניהול כבדות, וכן נזקים בדמות אובדן רווחים.

לדברי התובעת, המיוצגת על-ידי עוה”ד יעקב שרעבי, איילון קרויטורו וישראל סטולר, משרד הבריאות חדל, כשל ועיוול על כל צעד ושעל, וגם בהיבט הכספי מוסר תשלומים וביצוע הגדלות חוזיות. כמו-כן, חרף שדרישות התשלום נמסרו לו באופן מסודר, דבר דבור על אופניו ובתיאום עמו, חדל וכשל המשרד בהוצאת הגדלות חוזיות, ובתואנה זו מיאן לשלם לה סכומי עתק.

בנוסף לחיובו של משרד הבריאות לשלם לתובעת כ-65 מיליון שקלים, מתבקש בית המשפט לאסור על המשרד, בצו מניעה, לחלט את ערבויות הביצוע שנמסרו לו על-ידי התובעת בסכום כולל של 5.34 מיליון שקלים, ולחייבו להשיבן לידי התובעת. בעניין זה מציינת התובעת כי משרד הבריאות חילט ערבות ביצוע אחת בסך 3.2 מיליון שקלים, בטענה כוזבת של ליקויי בדק בפרויקט אחר (שמואל הרופא).

טרם הוגש כתב הגנה. בתפוקות נמוכות, והתארגנויות מחדש תוך הסבת הוצאות ונזקים כבדים בהם נשאה התובעת ומממנת מכיסה. בנוסף כפועל יוצא מהתארכות לוחות הזמנים נגרמו לה נזקים והוצאות תקורה וניהול כבדות, וכן נזקים בדמות אובדן רווחים.

לדברי התובעת המיוצגת על-ידי עוה"ד יעקב שרעבי, איילון קרויטורו וישראל סטולר, משרד הבריאות חדל, כשל, ועיוול על כל צעד ושעל וגם בהיבט הכספי, מוסר תשלומים וביצוע הגדלות חוזיות. כמו-כן חרף שדרישות התשלום נמסרו לו באופן מסודר דבר דבור על אופניו ובתאום עמו, חדל וכשל המשרד בהוצאות הגדלות חוזיות, ובתואנה זו מיאן לשלם לה סכומי עתק.

בנוסף לחיובו של משרד הבריאות לשלם לתובעת כ-65 מיליון שקלים מתבקש בית המשפט לאסור על המשרד בצו מניעה לחלט את ערבויות הביצוע שנמסרו לו על-ידי התובעת בסכום כולל של 5.34 מיליון שקלים, ולחייבו להשיבן לידי התובעת. בעניין זה מציינת התובעת כי משרד הבריאות חילט ערבות ביצוע אחת בסך 3.2 מיליון שקלים בטענה כוזבת של ליקויי בדק בפרויקט אחר( שמואל הרופא).

טרם הוגש כתב הגנה.